Алексинский межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску Ивлева Д.Г. к ООО ТД «Идеятрейд» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Судом установлено, что 20.02.2024 между истцом и ответчиком был заключен договор подряда по изготовлению, доставке и установке каркасной бани в срок не позднее 50 рабочих дней с даты заключения договора и внесения авансового платежа заказчиком. Стоимость работ по договору составляла 1 млн. 625 тыс. руб. Ивлев Д.Г. осуществил оплату по договору в сумму 955 тыс.руб., однако ответчика работы по выполнению договора не были начаты, сведений о приобретении каких-либо материалов в целях исполнения договора не представлено. Истец обратился в ООО ТД «Идеятрейд» с претензией о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств, которая не была ответчиком удовлетворена.

Суд пришел к выводу, что ответчиком были нарушены права Ивлева Д.Г. как потребителя, в связи с чем 12.03.2025 частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ООО ТД «Идеятрейд» денежные средства, уплаченные по договору подряда в размере 955 тыс. руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 955 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 7 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 477,5 тыс. руб., а всего 2 млн. 394 тыс. 500 руб.

Заочное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

(по информации Алексинского межрайонного суда Тульской области)